En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-29 15:00:00+00 | AM010AW1049136 | Sujeto Pasivo | Horacio Rodrigo Díaz Olivos | Acuerdo marco sobre condiciones generales de trabajo con las contratistas de la obra Puente Canal de Chacao. | Ver Detalle | |
| 2021-12-24 13:30:00+00 | AM010AW1054563 | Sujeto Pasivo | Pablo Luisetti | Tramitación y pago de Regularice y Pagase Proyecto Puente Cautín - Cajón | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | David Stitchkin L. | |||||
| 2021-12-22 17:00:00+00 | AM002AW0970768 | Sujeto Pasivo | José Pablo Fernández Valdivieso | Señor Reynaldo Cabezas, ¿Cómo eliminamos la contradicción entre Política y Ministerio? 1- Chile cae 25 puestos (del 19 al 44) desde el 2005 al 2021 (16 años) en el INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL. 2- El Ministerio omite o veta la Innovación de INAPI que aumentaría la Competitividad en la Infraestructura Pública de Conectividad, desde el 2011 al 2021 (10 años). 3- El Ministerio coopta el Desarrollo de la Infraestructura Pública y desincentiva la Innovación Privada. Los puntos 1 a 3 anteriores se contradicen sin una base lógica o racional. |
Ver Detalle | |
| 2021-12-22 16:30:00+00 | AM001AW1051830 | Sujeto Pasivo | José Pablo Fernández Valdivieso | 1- Evaluación de 85.982 kilómetros de Vías Interurbanas a Dic-2020: pavimento a 10 años, 24%; asfalto básico a 3 años, 21%; Tierra y Ripio a 1 año, 55%. 2- Existe una demanda en espera de pavimento de 65.346 km, 76% (21+55). 3- La eficacia-eficiencia habría estado ausente del desarrollo vial del país (1920-2021). 4- Necesitamos voluntad política para cambiar a eficacia-eficiencia en la infraestructura pública. |
Ver Detalle | |
| 2021-12-22 12:30:00+00 | AM010AW1053069 | Sujeto Pasivo | DANIEL EDUARDO ESCOBAR PALMA | Expropiación inmueble rol 59-3 Concepción. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rolando Hernández | |||||
| 2021-12-20 20:30:00+00 | AM010AW1045067 | Sujeto Pasivo | Matías Daneri | Tema: Término Anticipado contrato Quilaco | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Augusto ARANCIBIA | |||||
| 2021-12-17 12:00:00+00 | AM010AW1049829 | Sujeto Pasivo | Charles Frank Kimber Wylie | 1.- DISEÑO PUENTE ITATA- REGIÓN DE ÑUBLE 2.- ACCESO PREDIO FORESTAL "POTRERO GRANDE" - Y PUENTE EN KM 32,6 DE LA RUTA J-65 ZONA CURICO |
Ver Detalle | |
| 2021-12-16 19:30:00+00 | AM010AW1046891 | Sujeto Pasivo | PATRICIO FIGUEROA | Respuestas Concretas a 15 oficios realizados a la dirección de vialidad Region del Bio Bio | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Gerardo Milic | |||||
| Sujeto Pasivo | Ana Pinto | |||||
| 2021-12-14 13:00:00+00 | AM010AW1048150 | Sujeto Pasivo | Ignacio Godoy | Estimado Sr Director, Respetuosamente y en caracter de URGENTE, solicito una reunión presencial producto de la Modificación de Obras del Contrato Mejoramiento Melipeuco Icalma . Entendemos que después de 1,5 años esta fue rechazada. Sr Director, como empresa hemos tenido que costear y sufrir por perjuicios ajenos a nuestra responsabilidad por un contrato mal diseñado y licitado, creemo que no es justo el vernos expuestos ante esta situación de incertidumbre contractual. Agradeceria de sobremanera recibirme a la brevedad. Saludos Cordiales IGL |
Ver Detalle | |
| 2021-12-03 11:30:00+00 | AM010AW1048009 | Sujeto Pasivo | Pedro Mery | Situación administrativa de contratos de Consultoría de Reparación y Reforzamiento de Puentes Ruta Internacional 181 – CH, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía, tramos 1 y 2, en particular su falta de pago por servicios ejecutados. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carlos Calderón | |||||
| 2021-12-01 13:00:00+00 | AM010AW1033064 | Sujeto Pasivo | miodrag marinovic | Expropiación lotes 1 y 2 tramo 1 proyecto construcción camino penetración calafate russfin en relación con licitación tramo 2 del mismo proyecto (ID 5048-70-O121). | Ver Detalle | |
| 2021-11-30 13:00:00+00 | AM010AW1036572 | Sujeto Pasivo | JOSE LUIS GALASSY | Coordinación en políticas sobre la solución vial en Puerto Montt. Relación entre los proyectos de vialidad regionales y de Concesion (en particular la ampliación de la Ruta 226) y la Iniciativa Privada Ruta Metropolitana de Puerto Montt. Presentación de la solución proyectada. Se solicita asimismo -siempre que sea posible- la asistencia del Director Regional de Vialidad. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cristina Pardo De Vera | |||||
| 2021-11-25 13:00:00+00 | AM010AW1044359 | Sujeto Pasivo | Fiorella Ayala | Tener información acerca del Cumplimiento de la Resolución Exenta Nº 1400. Conocer sus avances y la unidad a cargo de la materia de referencia. | Ver Detalle | |
| 2021-11-24 14:30:00+00 | AM010AW1037511 | Sujeto Pasivo | Juan Pablo Covarrubias Vidal | Presentación de estudios finales sobre proyectos de pavimentos de hormigón con losas de geometría optimizada. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pelayo Del Río | |||||
| 2021-11-22 18:00:00+00 | AM010AW1039902 | Sujeto Pasivo | Oscar Plaza | Obra "Conservación Bacheo y Recapado Alfáltico Carahue - Saavedra, comuna de Carahue y Saavedra, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía ". Código SAFI Nº 300.802, ID Nº2261-55-O119 | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | sergio valverde | |||||
| Sujeto Pasivo | Eduardo Navarrete | |||||
| Sujeto Pasivo | PATRICIO NAVARRETE SUAREZ | |||||
| 2021-11-17 14:00:00+00 | AM010AW1039856 | Sujeto Pasivo | Pablo Luisetti | Cauquenes - Chanco, Materialización del Regularice y pagase. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | David Stitchkin L. | |||||
| Sujeto Pasivo | Hernán Fontaine Talavera | |||||
| 2021-11-17 12:30:00+00 | AM010AW1035598 | Sujeto Pasivo | Baldemar Higueras | Análisis de la ruta L30 M San Javier - Constitución | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Lorena Paredes | |||||
| Sujeto Pasivo | Luis López | |||||
| Sujeto Pasivo | Fabián PÉREZ | |||||
| 2021-11-10 13:30:00+00 | AM010AW1029703 | Sujeto Pasivo | Pablo Luisetti | Ruta M-50 Cauquenes – Chanco Motivo: Pago pendiente de Regularícese y Pagase |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | David Stitchkin L. | |||||
| 2021-11-10 13:30:00+00 | AM010AW1029692 | Sujeto Pasivo | Pablo Luisetti | Proyecto Cautín en Cajón Motivo: Daños inminentes infraestructura / Amenazas, Ataques Macrozona sur – Recepción Provisoria |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | David Stitchkin L. | |||||
| 2021-11-10 12:30:00+00 | AM001AW1027228 | Sujeto Pasivo | Rocío Lobos | Desde la Ilustre Municipalidad de Tortel de la Región de Aysén, requerimos reunirnos con el Ministro para exponerle la situación de conectividad y movilidad de las familias de Tortel dentro del radio urbano y rural. | Ver Detalle | |
| 2021-11-08 15:00:00+00 | AM010AW1013057 | Sujeto Pasivo | Marcelo Andres Gonzalez Hormazabal | En el grupo de hormigón UC queremos impulsar un nuevo proyecto de construcción acelerada de puentes y estimó que para Vialidad sería de mucho interés | Ver Detalle | |
| 2021-11-08 14:00:00+00 | AM010AW1032805 | Sujeto Pasivo | Marcelo Rivadeneira | SE REQUIEREN EVALUAR PUNTOS DE CONTRATOS DE OBRAS | Ver Detalle | |
| 2021-11-05 11:15:00+00 | AM010AW1023788 | Sujeto Pasivo | Albero Powuonka | Contrato Toro - Bayo. Valdivia. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Eduardo Lahsen Matus de la Parra | |||||
| 2021-11-04 14:00:00+00 | AM001AW1021506 | Sujeto Pasivo | Sebastián Parada | Solicitud para Aprobación de construcción enlace de acceso Parque Eolico Duqueco. Documentos fueron presentados el mes de Mayo a Inspector Fiscal Arturo Parada y hace dos semana tuvimos pronunciamiento por parte de el, los cuales fueron respondidos el la semana pasada. Inspector Fiscal nos menciona que para poder aprobar estos permisos necesita aprobación de Vialidad los cuales aún no son enviados al departamento encargado. Llevamos mas de un mes sin poder transportar debido a esta espera de aprobación lo cual no se puede generar el montaje de las turbinas y menos la conexión a la red electrical | Ver Detalle | |
| 2021-11-03 14:00:00+00 | AM010AW1014618 | Sujeto Pasivo | Luis Espinoza | MEJORAMIENTO Y ASFALTO RUTA Q-351 CERRO COLORADO - TUCAPEL QUE A SIDO DILATODO DEL AÑO 2018 LO MAS INCOMODO PARA LA COMUNIDAD ES QUE EL PROPIO DELEGADO PROVINCIAL SEÑOR.. CRISTIAN DELGADO SOLICITO APORTES DE LA COMUNIDAD PARA PODER AVAZAR CON ESTE PROYECTO QUE SERIA EJECUTADO CON LA ADMINISTRACION DIRECTA DE VILAIDAD. APORTES QUE FUERON ENTREGADOS , 2MIL METROS CUBICOS DE MATERIAL DE RRELLENO APORTADA POR EMPRESA PRIVADA , 8 TUBOS DE 12 MTROS DE ALTA DENSIDAD PARA PASADAS DE AGUA MENORES , APORTE DE LA PROPIA JUNTA DE VECINOS CON UN VALOR DE 6 MILLONES LIMPIEZA ENZANCHE Y ROCE EN UN TRAMO DE 5 KM POR LA PROPIA COMUNIDAD Y JUNTA DE VECINOS MAS 5 CAJONES DE ORMIGON ARMADO Y TUBOS DE 1.8 METROS POR 12 METROS DE LARGO APORTADO POR ASOCIOACION DE CANALISTAS DEL LAJA., CABE MENCIONAR QUE ESTOS APORTES FUERON INTALADOS PERO NO TENEMOS AVANCE DE LO PROMETIDO SOLO 1500 MTRSO CUBICOS DE MATERIAL GRANULAR QUE APLICO VIALIDAD, Y SOLO ESO QUE DANDO ESTANDO DICHA MEJORA Y FUTURO ASFALFO NOS VEMOS CON LA NBECESIDAD DE ACUDIR A ESTA DIRECCION PARA QUE NOS DEN LA RESPUESTA YA QUE EN LA PROVINCIA NO LA TENEMOS, NO QUEREMOS PENZAR QUE SE ESTA JUGANDO CON LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS SUFRIANDO DIARIMIENTE POR TONELADAS DE POLVO EN SUSPENCION EN VERANO Y CAMINO EN MUY MAL ESTADO EN INVIERNO DONDE LA REPACION CON MOTO NIVELADORA ES MUY PRECARIA Y ESTO ES A DEBIDO QUE ESTA RUTA ES DE ALTO FLUJO VEHICULAR, APELAMOS A CONSIDERAR NUESTRA AUDIENCIA EN FORMA PRESENCIAL EN SANTIAGO MAS A UN CUANDO HABLA, EL. PRESIDENTE PIÑERA POR TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE SE AN INYECTADO RECURSOS SOBRE TODO A ESTA DIRECCION PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE NUESTRO PAIS A LA ESPERA DE UNA BUENA ACOGIDA Y PRONTA RESPUESTA. LES SALUDA ATTE LUIS ESPINOZA |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | PASCUAL ESPINOZA | |||||
| 2021-10-22 15:00:00+00 | AM010AW1014768 | Sujeto Pasivo | David Araya | AFECTACIÓN DE TERRENO LOTEADO POR ACTUAL TRAZADO DE CIRCUNVALACIÓN DE CHILLÁN. ACTUAL TRAZADO, EN LA PARTE QUEPERJUDICA, CORRESPONDE A UNA MODIFICACIÓN ÚLTIMA QUE NO CUMPLIÓ CON ESTÁNDARES MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PARTICIPACIÓN CIUDADANA ONLINE, EN PANDEMIA Y SECTOR RURAL). DE VIALIDAD REGIONAL ÑUBLE SE HA DILATADO LA RESPUESTA POR MAS DE 8 MESES PARA AL FINAL NO DAR RESPUESTA CONCRETA | Ver Detalle | |
| 2021-10-20 13:00:00+00 | AM001AW1021158 | Sujeto Pasivo | Andrés Medina | quiero saber si nos daran el comodato de distintos camiones que son tolvasy camiones doble cabina , camionetas propuestos para la bajas por la direccion de vialidad ya que pedimos una respuesta y no se nos dio sobre el comodato para pedir el uso y gose de uso de distintos camiones marca mercedes benz propuestos para la baja que son en su mayoria tolvas y doble cabina mercedes benz todos para que distintos cuerpos de bomberos los equipen con estanques aljibes . ya que nos asisnaron una audiencia y no se presentoeldirector nacional de vialidad don Jaime Retamal Pinto y se nos prometio dar una respuesta formal por escrito ya que hay una grand cantidad de camiones propuesto para la baja y no puede ser que no se puedan aprovechar y usar para eluso de bomberos y darselos en comodato y tienen mercedes benz 4144 año 2019 | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Macarena Escala | |||||
| Sujeto Pasivo | Jose Manuel Ossandon | |||||
| 2021-10-14 14:00:00+00 | AM010AW1012131 | Sujeto Pasivo | Claudio Hernández | Ejecución de Obras por Expropiación Ruta K-275 Sector radal 7 tazas, Región del Maule. Se han realizado obras en KM 17.500 aprox. de pavimentación de camino lateral, sin embargo, producto de las lluvias posteriores notamos que no se realizó correctamente el trabajo, puesto que nuestras propiedades se han inundado ya en 3 ocasiones. Solicitamos reunirnos para buscar una solución a dicho problema. Respecto de las barreras de seguridad, solo se han puesto en un cuarto del sector y necesitamos saber cuando se finalizará el trabajo, puesto que la empresa contratista ya se retiró del sector. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carla Belén Hernández Campos | |||||
| 2021-10-08 12:00:00+00 | AM010AW1011815 | Sujeto Pasivo | Oscar Plaza | Situación de refuerzos en recapados asfálticos | Ver Detalle | |
| 2021-10-07 14:00:00+00 | AM010AW1006561 | Sujeto Pasivo | Francisco Esser Cerda | Lineas de Trabajo para uso de Aridos Artificiales provenientes del Sector Productivo. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Matías Contreras | |||||
| 2021-10-07 13:00:00+00 | AM010AW1012350 | Sujeto Pasivo | Matías Daneri | Tema: Desistimiento Río Loco | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | José Ríos | |||||
| Sujeto Pasivo | Alejandra Schepeler | |||||
| 2021-09-15 15:00:00+00 | AM010AW1000115 | Sujeto Pasivo | Natalia Fernández | Se solicita reunión con el Director Nacional de Vialidad, el Ingeniero Eduardo Romero y el abogado Patricio de la Fuente Poblete. Para conversar y ver los pasos a seguir para la Donación del Camino Pehuenche en la Región del Maule |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carlos Bustos | |||||
| 2021-09-14 16:00:00+00 | AM010AW0998648 | Sujeto Pasivo | Rafael Mery Pinto | OBRA: PUENTE VENTISQUERO | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Guillermo García Cano | |||||
| Sujeto Pasivo | SERGIO SALINAS | |||||
| 2021-09-13 14:00:00+00 | AM010AW1006568 | Sujeto Pasivo | Miguel Flores | Revisar coordinación de permisos de transporte de cargas sobredimensionadas. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Francisca Gregorio | |||||
| 2021-09-10 15:30:00+00 | AM010AW0996789 | Sujeto Pasivo | Daniel Larrain | DIFICULTADES Y TRAMITACION PARA TRANSPORTES DE CARGA ESPECIAL POR CARRETERA A REGIONES DEL PAIS | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Luis Alfredo Lorca | |||||
| Sujeto Pasivo | JORGE CERDA MOYANO | |||||
| 2021-09-10 14:30:00+00 | AM010AW0996600 | Sujeto Pasivo | ignacio morande ruiz tagle | Situación de contratos, en especial "Puentes y losas Grupo 2 de Puentes, comuna de Melipilla y el Monte". | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | LUIS ANTONIO CALDERON MACHUCA | |||||
| 2021-09-10 13:00:00+00 | AM002AW0997669 | Sujeto Pasivo | ángel americo vera orellana | Asesorías de Inspección Región Metropolitana | Ver Detalle | |
| 2021-09-09 14:30:00+00 | AM010AW0996598 | Sujeto Pasivo | PATRICIO FIGUEROA | 1.- Devolución de garantia de contrato código Safi 268784 2.- Devolución de retenciones de contrato Código Safi 271401 |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Gerardo Milic | |||||
| 2021-09-08 12:30:00+00 | AM010AW0995203 | Sujeto Pasivo | Matías Daneri | tema: Puente Mariquina | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ramon Astor | |||||
| Sujeto Pasivo | Alejandra Schepeler | |||||
| 2021-09-03 13:30:00+00 | AM001AW0980609 | Sujeto Pasivo | María Cristina Bogado Hernández | Seminario de la Calidad de la Inspección Falta de laboratoristas C y falta de laboratoristas B, falta de cursos de Vialidad |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Osorio | |||||
| Sujeto Pasivo | JOSE LUIS GALASSY | |||||
| Sujeto Pasivo | Pedro Alejandro Inojosa Bañados | |||||
| 2021-08-31 14:30:00+00 | AM001AW0989618 | Sujeto Pasivo | Sergio Correa Del Río | EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN ES CONVERSAR DE LOS PAGOS PENDIENTES DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN" |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pablo Luisetti | |||||
| Sujeto Pasivo | Francisco Cerda Taverne | |||||
| 2021-08-31 13:30:00+00 | AM010AW0988534 | Sujeto Pasivo | andres emilio Marilao Tobar | Revisión del informe y/o Levantamiento realizado por fiscalia, en el caso, del contrato: Conservacion periodica Ruta A-210 Desembocadura rio Lluta. año Arica y Parinacota año 2011 NOTA. NO ASISTIERON DESPUE DE 15 MINUTOS SE SUSPENDIO LA REUNION, SE AGENDO PARA EL 23/9/2021 |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carlos Amador Lara ahumada | |||||
| 2021-08-20 17:30:00+00 | AM010AW0979078 | Sujeto Pasivo | Luis Navarro | Pago pendiente de Contrato "Mejoramiento Ruta Quetalmahue - Faro Corona, Chiloé" | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | JORGE NORAMBUENA | |||||
| 2021-08-11 16:00:00+00 | AM010AW0977365 | Sujeto Pasivo | Juan Srdanovic | 1.- Enrolamiento ruta y897 hasta Puerto Arturo e instalación de puentes 2.- Pavimentación Rutas Onaisin Porvenir y 37 kms del Cruce Cerro Sombreo que concecta Cerro Sombrero y Porvenir 3.- Expropiación Camino Calafate. |
Ver Detalle | |
| 2021-08-09 19:00:00+00 | AM010AW0972090 | Sujeto Pasivo | JORGE NORAMBUENA | materia: Mejoramiento Ruta G-814, Sector Leyda- Cuncumen, Tramo DM 0.000,000 al DM16-060,000, Comuna de San Antonio, Regiín de Valparaiso" SAFI 314.885, adjudicado por Resolución DV Nº91 de 28 de diciembre de 2020, totalmente tramitada el 21 de enero de 2021 | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | CLAUDIO MORALES | |||||
| Sujeto Pasivo | juan alfonso cristi hormazabal | |||||
| Sujeto Pasivo | Alejandra Madariaga | |||||
| Sujeto Pasivo | Teobaldo González S. | |||||
| 2021-08-06 16:00:00+00 | AM010AW0972146 | Sujeto Pasivo | Sergio Briones | Estimado don Jaime: Junto con saludar y esperando que se encuentre bien escribo para solicitar una audiencia presencial para tratar el tema de la localidad Isla de Briones, ubicada desde San Fernando hacia la cordillera. Los temas a tratar son los pórticos, señaleticas y Pago de huella y/o camino. Esto porque el tema usted ya lo conoce a cabalidad, que de esta huella nunca ha habido expropiación ni Pago. En la reunión que tuvimos anteriormente, le entregué la evidencia clara en dialogo y maqueta. Esperando concretar el tema de los pórticos y señaleticas, porque usted nos ofreció y prometió cumplir con esto. |
Ver Detalle | |
| 2021-08-06 14:00:00+00 | AM010AW0973310 | Sujeto Pasivo | Cristian González | Problemas para facturar en obra "Puente El Negro, Región de Ñuble" terminada al 100%, más de 5 meses sin pagos. Nos hemos reunido con el director de vialidad de Ñuble, pero no hay ningún avance, ni respuestas. Con resoluciones desde enero del 2021. Favor, agradeceré su ayuda y atención. | Ver Detalle | |
| 2021-08-02 16:00:00+00 | AM010AW0976040 | Sujeto Pasivo | TOMAS ANTONIO FUENTES ROJAS | Solicitud de Paralización Contrato Altovalsol en La Serena. | Ver Detalle | |
| 2021-07-30 16:00:00+00 | AM010AW0972340 | Sujeto Pasivo | Rafael Mery Pinto | TEMA: VENTISQUERO | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Guillermo García Cano | |||||
| Sujeto Pasivo | SERGIO SALINAS | |||||
| 2021-07-30 15:00:00+00 | AM010AW0969952 | Sujeto Pasivo | Fiorella Ayala | Cumplimiento de la Resolución Exenta, en el marco del Proceso Denuncia Administrativa. | Ver Detalle | |
| 2021-07-29 20:00:00+00 | AM002AW0975876 | Sujeto Pasivo | Javier Sergio Walton Lepe | Retraso excesivo en actos administrativos por parte de las entidades dependientes de vuestra direccion general tendientes a emision de resoluciones y otros procesos que involucran a la contratista que hoy estan poniendo en inminente riesgo la operacion los contratos de obras publicas. Posible enriquecimiento sin causa detectado por retrasos en pago de facturas con periodos superiores a los 100 dias. Paralizacion de obra por subestimacion del mandante en proyecto en ejecucion. Acuerdos en reuniones previas en DGOP (Mariana Concha) relacionado a liquidaciones de obras con retrasos superiores a 2 años. Todos hechos que requieren una inmediata atencion vuestra ya que debido a motivos ajenos a la contratista hoy ponen en riesgo las operaciones en los contratos publicos. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Karen Walton | |||||
| 2021-07-21 13:00:00+00 | AM010AW0973289 | Sujeto Pasivo | Eduardo Lahsen Matus de la Parra | Solicitud de Paralización de Contrato Altovalsol. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | TOMAS ANTONIO FUENTES ROJAS | |||||
| 2021-07-15 16:30:00+00 | AM010AW0963926 | Sujeto Pasivo | Matías Daneri | Tema: Adjudicación Puente Penitente | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Mauricio Bravo | |||||
| Sujeto Pasivo | Gastao Penna | |||||
| Sujeto Pasivo | Alejandra Schepeler | |||||
| 2021-07-14 16:00:00+00 | AM001AW0965143 | Sujeto Pasivo | Daniel Urquiza | Ampliación Ruta H 30 Rancagua | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Xabier De Aretxabala Urquiza | |||||
| 2021-07-08 16:00:00+00 | AM010AW0960225 | Sujeto Pasivo | Daniel Nuñez | Conocer el estado de avance del proyecto de pavimentación de la caleta de Huentelauquén de la comuna de Canela, Región de Coquimbo. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Daniel Nuñez | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan LEYTON | |||||
| 2021-07-08 13:30:00+00 | AM010AW0960571 | Sujeto Pasivo | Mauricio Cáceres | Muy Buenos días! Junto con saludar, le escribo para preguntar si sería de su interés que podamos tener una reunión para darle a conocer el software y servicios de nuestro partner Mapoteca cuya propuesta de valor especializado en recolección, análisis, modelamiento y visualización de datos geoespaciales para apoyar la toma de decisiones en distintos ámbitos. Conversé con su Gerente General la semana pasada, Sr. Cris Hernández y me comentó que su solución podría apoyarlos a uds en el análisis de proyectos de infraestructura vial como lo son las Ampliaciones a dobles calzadas en proyectos viales, Accesos urbanos a puertos; crecimiento comercio exterior del país y Rutas turísticas; desarrollo turístico nacional entre otras. Para mostrar su interés en el tema, escribió un post en su blog que le llamó: Midiendo Tráfico con datos móviles utilizando información de los dispositivos móviles en la ciudad de Santiago en distintos días de la semana. El desarrollo del post está bien explicado en el siguiente link: https://cris-hernandez.medium.com/midiendo-tr%C3%A1fico-con-datos-m%C3%B3viles-a0abe03438a4 y el resultado se puede visualizar en un mapa del lugar escogido y en base a los datos se permite visualizar la información relevante sobre el mapa para tomar decisiones. Creemos que este tipo de soluciones tecnológicas podrían ser de gran ayuda para uds como dirección de Vialidad por lo cual me gustaría saber si es posible que podamos tener la reunión para darles a conocer el servicio que provee Mapoteca y como los podría apoyar en la evaluación de proyectos viales.+ Le agradezco desde ya y quedo atento a sus comentarios Saludos Cordiales Atentamente Mauricio Cáceres |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cris Hernandez | |||||
| 2021-07-07 15:00:00+00 | AM001AW0959654 | Sujeto Pasivo | Marcelino Queupil Almendras | MARCELINO DEL CARMEN QUEUPIL ALMENDRAS, pewenche, cédula de identidad N° 9.933.218-2, domiciliado en Comunidad de Cauñicu, comuna de Alto Biobío, Octava Región, en mi calidad de Lonko y en representación de todos y todas las personas que han nacido, viven y subsisten en esta localidad, respetuosamente a Ud solicitamos audiencia para plantear problemas de conectividad y caminos | Ver Detalle | |
| 2021-07-02 14:00:00+00 | AM010AW0961989 | Sujeto Pasivo | Jaime Sepúlveda | Atravieso Ruta 5 aprobado. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Luis Machuca | |||||
| Sujeto Pasivo | Genesis Merchan | |||||
| 2021-06-29 13:00:00+00 | AM010AW0962082 | Sujeto Pasivo | Mary Torrellas | Deseamos solicitar contribución y apoyo de la DVN para la materialización del proyecto Conectividad para las Escuelas 2030 Mineduc/Subtel. El objeto es: 1) recordar la relevancia del proyecto, y 2) indicar los plazos del mismo, los plazos promedio DVN y la necesidad de buscar un mecanismo de adecuar los plazos y/o inicios de los trabajos acorde a los plazos del proyecto. Lo anterior, debido a la necesidad de la División de Infraestructura Vial Urbana sea instruida por su Director Nacional, a abocarse a este proyecto, otorgando así la prioridad y destinación de los recursos públicos requeridos. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Maria Gonzalez | |||||
| 2021-06-25 15:00:00+00 | AM010AW0956298 | Sujeto Pasivo | Rafael Mery Pinto | TEMA: CHAÑARAL - VENTISQUERO |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Guillermo García Cano | |||||
| Sujeto Pasivo | SERGIO SALINAS | |||||
| 2021-06-23 15:30:00+00 | AM010AW0958829 | Sujeto Pasivo | Antonio Santos | Servicios de Ingeniería Geocontrol SpA, es una empresa especializada en túneles e infraestructuras subterráneas. Como tal nos interesa poder tener contacto con la División de Túneles, para poder seguir colaborando con el MOP en el desarrollo de Infraestructuras subterráneas en Chile, de nuestro interés reunirnos con el Sr. Carlos Mathiesen. Jefe División Túneles - Dirección Vialidad MOP | Ver Detalle | |
| 2021-06-22 16:30:00+00 | AM010AW0951597 | Sujeto Pasivo | Julio Rafael Crovetto Roba | Reonocimiento y cobro de mayores obras, correspondiente al contrato: “Ampliación Reposición Ruta 115-CH, sector Talca – San Clemente, Tramo Dm. 2.500,00 – Dm. 13.950,00; comunas de Talca y San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule” (Safi: 213.216) | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Antonio Ciuffardi Chiesa | |||||
| Sujeto Pasivo | Fabian Bakulic Govorsin | |||||
| 2021-06-18 04:00:00+00 | AM010AW0955084 | Sujeto Pasivo | César Picunche | Abordar posible solución a problemas viales en comunidad mapuche. Llevo 5 años de tramitación y reclamos respecto a que obras de asfaltado dejaron a la comunidad sin acceso al camino principal desde el camino vecinal. Modificación del camino principal no permite salida debido al aumento de pendiente del camino. No e recibido respuesta concreta desde dirección regional a pesar de múltiples reclamos por todas las vías, reuniones, audiencia, correo, escritos por oficina de partes. | Ver Detalle | |
| 2021-06-15 13:30:00+00 | AM010AW0955629 | Sujeto Pasivo | Matías Daneri | Asunto: Informa circunstancia sobreviniente en contrato Mejoramiento RUTA F-30-E, V Región | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Augusto ARANCIBIA | |||||
| Sujeto Pasivo | Ignacio Jose castellote alonso | |||||
| 2021-06-11 16:00:00+00 | AM002AW0954159 | Sujeto Pasivo | Matías Daneri | motivo: Estado cumplimiento mayores gastos generales en el contrato de reposición de pavimento ruta 202 acceso norte a Valdivia, Sector Pichoy-Valdivia, conforme al dictamen de la Contraloría General de la República Nº1.330 de 2020, confirmado por Dictamen E98.700 de 2021. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Alejandra Schepeler | |||||
| 2021-06-11 13:30:00+00 | AM001AW0953794 | Sujeto Pasivo | Roberto Hernández | Proyecto de conectividad digital para provincia de Chacabuco constantemente aplazado por el organismo. (9 meses de tramitación perjudicando gravemente a la población y a la empresa pyme que esta desarrollando el proyecto.) | Ver Detalle | |
| 2021-06-04 16:00:00+00 | AM010AW0947269 | Sujeto Pasivo | Jorge Navarro | Solicitud de camino a rehabilitar, ubicado a continuación del camino pre enrolado RP-I-986, Pupuya , comuna de Navidad. | Ver Detalle | |
| 2021-06-03 16:30:00+00 | AM010AW0954833 | Sujeto Pasivo | Enrique Cruz | Temas en relación a la Asesoría Inspección Fiscal Ruta 525 - Iquique | Ver Detalle | |
| 2021-06-02 12:15:00+00 | AM010AW0955880 | Sujeto Pasivo | mauricio obrador hurtado | Autorización trabajos Ruta G-78 para ejecución obras de acceso conjunto habitacional "El Maitén" de Melipilla | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pablo Obrador Hurtado | |||||
| 2021-06-01 14:30:00+00 | AM010AW0949892 | Sujeto Pasivo | Mauricio Bravo | PUENTE LOS PUERCOS | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Gastao Penna | |||||
| 2021-05-31 16:00:00+00 | AM002AW0949945 | Sujeto Pasivo | Ignacio Godoy | Análisis de situación contrato Mejoramiento Ruta S-61 Melipeuco Icalma , el que durante su ejecución se detecto área de preservación de araucarias , lo que implica la imposibilidad de intervención en 11 kilómetros de contrato y un 48% de su presupuesto. Se desea proponer una alternativa de construcción de pavimento sobre ruta existente tras diversas conversaciones que se han sostenido con autoridades locales y CONAF. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Emerson Castel | |||||
| 2021-05-28 15:00:00+00 | AM010AW0948458 | Sujeto Pasivo | Rafael Mery Pinto | Temas: 1.- Contrato, Ruta 7 Las Pulgas-Ventisquero-El Queulat. ( Vialidad) COD SAFI:250.887 2.- Contrato, Chañaral Portofino ( Vialidad ) COD SAFI 161.192 |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Guillermo García Cano | |||||
| Sujeto Pasivo | SERGIO SALINAS | |||||
| 2021-05-25 16:30:00+00 | AM010AW0950631 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Alberto Urzúa Alvarez | Presentación formal de nueva Sociedad Concesionaria y principales ejecutivos de Survías a autoridades del Ministerio de Obras Públicas. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Paola Zúñiga | |||||
| 2021-05-24 19:00:00+00 | AM002AW0949658 | Sujeto Pasivo | JORGE NORAMBUENA | Nombre del contrato : “AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN – CHIGUAYANTE, ETAPA 2”, REGIÓN DEL BIOBIO. (SAFI Nº 305.987) tema: Arrendamiento del terreno de Bienes Nacionales para la instalación de faenas | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ennio Caprile Vendrell | |||||
| Sujeto Pasivo | Jorge Barraza | |||||
| Sujeto Pasivo | Mario Araneda | |||||
| 2021-05-18 16:00:00+00 | AM010AW0949616 | Sujeto Pasivo | Miguel Flores | Coordinación de transporte de cargas de grandes dimensiones desde la Región Metropolitana a la Región de Tarapacá. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Francisca Gregorio | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan Ladrón de guevara | |||||
| 2021-05-18 13:00:00+00 | AM010AW0949355 | Sujeto Pasivo | Patricio Gahona | Reunión de presentación de servicios | Ver Detalle | |
| 2021-05-14 17:30:00+00 | AM002AW0942559 | Sujeto Pasivo | Pablo Luisetti | Proyecto Cautín. Reconocimiento Obras Extraordinarias Cepas 3 y 4 | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | David Stitchkin L. | |||||
| Sujeto Pasivo | Mario Iglesias Casanueva | |||||
| 2021-05-14 15:30:00+00 | AM001AW0942848 | Sujeto Pasivo | Yolanda Trecanao | Junto con saludar, tenernos a bien dirigirnos a Ud. Para manifestar una inquietud que nos afecta a varias comunidades indígenas de los sectores Coihueco, Pelehue,, Punta de Riel y Pamhuito, pertenecientes a la Comuna de Teodoro Schmidt En relación al caminó S 794 Código 69E- 962 Hualpin- Estación- Toltén, el que actualmente no cuenta con el ancho mínimo para transitar en ambos sentidos, existiendo puntos donde se ha visto .el camino desmoronado e inundado por la crecida del rio Toltén, cortando el tránsito y aislando muchas familias en invierno: Situación que, además, ha provocado varios accidentes automovilísticos. En la actualidad el mayor flujo de tránsito se está realizando por el camino Ex Línea Farrea, ya que cuanta con las condiciones de seguridad necesarias para el tránsito vehicular, tanto de los vecinos y transporte subsidiado de Lunes a Viernes y furgones escolares. Por lo expuesto: Es que acudimos a Ud. Para solicitar en primera instancia el Traspaso de Rol del camino Hualpin - Estación - Toltén al camino. Ex línea Farrea. ya que es la vía que cuenta con las mejores condiciones para transitar en forma segura, no se corre riesgo de desmoronamiento por encontrarse a orillas de rio Toltén. además de ser el camino definido como vía de evacuación ante Tsunami de los sectores antes mencionados. En segunda instancia solicitamos a ud nos de un espacio de reunión para explicar de forma más acabada la situación. |
Ver Detalle | |
| 2021-05-13 16:00:00+00 | AM010AW0947223 | Sujeto Pasivo | Hyung EO | Aprobación de material | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ji sang Ju | |||||
| 2021-05-13 15:00:00+00 | AM010AW0946540 | Sujeto Pasivo | Andres Villaseca Contreras | Buenas tardes. Hemos sostenido dos reuniones con el Jefe de la División de Vialidad Urbana, Boris Galvez, el Jefe del Dpto,. de Proyectos Viales, Rodrigo Concha, entre otros, donde no nos han podido dar una respuesta de la solución para abordar el nudo vial que se da en la ruta 199 de Villarrica, donde se construye el nuevo Hospital. Por lo cual don Jaime Ignacio Retamal, le solicitamos una reunión a Ud., para poder avanzar en la mejor solución, y ponernos a disposición por la parte privada, ya que contamos el vinculo con las empresas que tienen proyectos en ese lugar, además del hospital, y que impactarán en el aumento de flujo vehicular de la zona, como es Homecenter y Cencosud. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | David Jouannet | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan Quintana | |||||
| 2021-05-13 14:00:00+00 | AM010AW0947037 | Sujeto Pasivo | juan Almazora Mac-vicar | Conocer perfil de camino internacional, referencia costado oriente ruta 5 camino internacional San Bernardo según lo planteado en audiencia del 29 de Abril | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carlos Espinoza | |||||
| Sujeto Pasivo | Sonia Pardo | |||||
| Sujeto Pasivo | Iván Magdic | |||||
| Sujeto Pasivo | ANDRES VAN WERSCH ANTUNEZ | |||||
| 2021-05-07 14:00:00+00 | AM010AW0942794 | Sujeto Pasivo | María Vera | Respuesta a CARTA Nº 2390/2021, SANTIAGO, 13/04/2021 Donde indica textualmente: "Por lo anterior, respecto a la reapertura del camino en consulta, el inciso segundo del artículo 26 del DFL 850 del Ministerio de Obras Públicas, del año 1997, señala: “Igualmente, la Municipalidad respectiva o la Dirección de Vialidad, y a requerimiento de el o los propietarios de parcelas que tengan interés real y actual en ello, quienes acreditarán dicha calidad con la exhibición de los respectivos títulos de dominio vigentes, dispondrá la apertura o ensanche de los caminos interiores resultantes de las parcelaciones de predios sometidos al proceso de reforma agraria llevado a cabo en virtud de las leyes Nºs. 15.020 y 16.640 y que figuren como tales en los respectivos planos de parcelación”, En virtud de lo anterior, los organismos con competencia para llevar a cabo la reapertura del camino, son la Dirección de Vialidad o la respectiva Municipalidad." Además de respuesta Señor Honorable Diputado de la República Sergio Gahona Salazar CARTA Nº 1419/2021, SANTIAGO, 03/03/2021 Donde indica textualmente: "Los caminos de estas dos cooperativas se consideran resultantes de las parcelaciones de predios sometidos al proceso de Reforma Agraria llevado a cabo en virtud de las leyes Nºs. 15.020 y 16.640, cuya finalidad fue proporcionar una vía de acceso a todas las unidades agrícolas, independientemente de quién ostente su dominio. En virtud de lo anteriormente señalado, el Dictamen N° 1.440 año 1.996 de la Contraloría General de la República, establece que estos caminos debieran permanecer abiertos. A su vez el artículo 26 del DFL 850, del Ministerio de Obras Públicas prescribe lo siguiente: “Todo camino que esté o hubiere estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido y la Dirección de Vialidad ordenará y hará cumplir su reapertura o ensanche, en caso de haber sido cerrado o modificado, cualquiera que sea el tiempo durante el cual el camino haya permanecido total o parcialmente sustraído al uso público." Todo esto antes las reiteradas solicitudes a la Dirección Regional de Vialidad y éstas no han sido acogida, trayendo como consecuencia un grave daño al libre acceso a la propiedad privada, donde además esto ha generado un grave daño a la convivencia en la comunidad de la localida de Bellavista. Por años ha sido materia reiterada consultada y manifestada, tanto como a nivel local como nacional al Departamento Jurídico´, siendo notificados por medio de las presentes: Ana Maria Roca Jimeno Jefa Departamento Tenencia de Tierras y Aguas Oficina Central Jorge Marcelo Raúl Navarro Carrasco Director Regional Región de Coquimbo Servicio Agrícola y Ganadero Oficina Regional Coquimbo Roberto Jacob Jure - Alcalde Ilustre Municipalidad de la Serena Oscar Vilches Estay - Director Regional Coquimbo Vialidad |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Sergio Alfredo Gahona Salazar | |||||
| Sujeto Pasivo | Claudia Mulet | |||||
| Sujeto Pasivo | Anita Aguilera Aguirre | |||||
| 2021-04-29 14:30:00+00 | AM010AW0939573 | Sujeto Pasivo | Jorge Krause | Presentación de equipo de riego simultaneo, para Implementar nueva tecnología de colocación de asfaltos económicos, sea; tratamiento simple, doble o cap seal | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Christian Martin Vargas | |||||
| 2021-04-28 16:00:00+00 | AM010AW0836239 | Sujeto Pasivo | Julio Rafael Crovetto Roba | Se solicita reunión por teleconferencia para abordar los siguientes temas: Modificaciones en tramite Obra Ruta D-81, sector Illapel - Salamanca y Ruta 115-CH, sector Talca San Clemente |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Antonio Ciuffardi Chiesa | |||||
| Sujeto Pasivo | Fabian Bakulic Govorsin | |||||
| 2021-04-23 13:00:00+00 | AM010AW0938730 | Sujeto Pasivo | Eugenio Benavente | Ruta escénica Caminos Inteligentes Caminos sustentables Vinculación con la comunidad y gobernanzas trabajando en el territorio. Sostenibilidad políticas de gobierno en la macrozona sur, sector cordillerano y lacustre |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Moreno | |||||
| 2021-04-16 13:00:00+00 | AM010AW0938527 | Sujeto Pasivo | Ricardo Giesen | Implementación de Plan Piloto para Vehículos de Alta Productividad (VAP) mediante un Estudio de Análisis de Rutas en Chile. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Angelo Cherubini Zanetel | |||||
| Sujeto Pasivo | Luis Quiñones Prinea | |||||
| Sujeto Pasivo | Christian Contreras Sanhueza | |||||
| 2021-04-09 15:00:00+00 | AM010AW0934527 | Sujeto Pasivo | CARLOS GUERRERO | Exponer la situación de retraso en respuesta de solicitudes en las Direcciones Regionales de Vialidad en relación a proyectos de ERNC. Tenemos solicitudes ingresadas hace mas de un año, las cuales son hitos importantes en el desarrollo de los proyectos y las entidades regionales no han dado respuesta. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Matías Brive | |||||
| 2021-04-09 12:30:00+00 | AM010AW0934906 | Sujeto Pasivo | Rafael Mery Pinto | Tema: Contrato Mejoramiento Ruta 7 sector Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Guillermo García Cano | |||||
| Sujeto Pasivo | SERGIO SALINAS | |||||
| 2021-04-07 14:30:00+00 | AM010AW0930588 | Sujeto Pasivo | Claudia Urrutia | Reposición de portón y cierre de acceso privado en Camino El Noviciado | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carlos Urrutia | |||||
| 2021-04-05 14:30:00+00 | AM001AW0936649 | Sujeto Pasivo | Marcos Carter | PESO POR EJE | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Gaspar Cikutovic | |||||
| Sujeto Pasivo | Jaime Yanguas | |||||
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Hernández | |||||
| 2021-03-17 12:30:00+00 | AM010AW0930959 | Sujeto Pasivo | Guido Bascou | Actualizacion sobre estado de proyectos de puentes (Dalcahue, Itata, Lo Gallardo) | Ver Detalle | |
| 2021-03-05 15:00:00+00 | AM010AW0926822 | Sujeto Pasivo | Jose Pedro Mery Garcia | 1. Información sobre antecedentes, estudios y/o proyecto para la modificación del trazado de la Ruta T-439 en el sector Km 1,00 al 3,50 (aproximadamente), ribera norte Lago Riñihue, XIV Región de los Ríos. 2. Información general sobre el estado de avance del proyecto del puente sobre el ríos San Pedro, Ruta t-415, sector Desagüe Lago Riñihue, XIV Región de los Ríos. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Benjamín Larraín Ossa | |||||
| Sujeto Pasivo | Cristián Chadwick de la Sotta | |||||
| Sujeto Pasivo | Pedro Gazmuri Schleyer | |||||
| 2021-02-25 14:00:00+00 | AM010AW0924252 | Sujeto Pasivo | Julio Rafael Crovetto Roba | Paralización de obras “Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Tramo Dm 26.552,00 al Dm. 43.300,00, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo”+ | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Antonio Ciuffardi Chiesa | |||||
| Sujeto Pasivo | Fabian Bakulic Govorsin | |||||
| Sujeto Pasivo | Freddy Richard Muñoz Bravo | |||||
| 2021-01-26 15:30:00+00 | AM010AW0915766 | Sujeto Pasivo | Carlos Alberto Valeria Ojeda | Pavimentos estabilizados sustentables | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Andrés Videla | |||||
| 2021-01-26 12:30:00+00 | AM010AW0912994 | Sujeto Pasivo | Juan Pablo Covarrubias Vidal | Según lo indicado en la última reunión, se solicita esta para revisar lo incorporado en el Manual de Carreteras en relacion con pavimentos de hormigón con losas de geometría optimizada | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pelayo Del Río | |||||
| 2021-01-25 15:30:00+00 | AM010AW0912998 | Sujeto Pasivo | Juan Pablo Covarrubias Vidal | Revisión de cómo incorporar tecnologías alternativas que generen beneficios técnico/económicos en procesos licitatorios | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pelayo Del Río | |||||
| 2021-01-21 15:30:00+00 | AM010AW0901940 | Sujeto Pasivo | Abbas Abi-raad | 1. Demora injustificada en la devolución de las retenciones y falta de transparencia en la comunicación con nuestro mandante} 2. Irregularidades a la hora de adjudicar propuestas y exclusiones ilegales y arbitrarias en la región. |
Ver Detalle | |
| 2021-01-21 12:30:00+00 | AM010AW0909084 | Sujeto Pasivo | Beatriz Bustos | Estimado En representacion de Don José Mauricio Bustos Nieto, quisiéramos conversar sobre las gestiones efectuadas para el tramite del pago de la "Asesoría a la inspección fiscal Conservación Camino Basico Ruta A-475 KM.22 al 40, Sector Sotoca-Jaina: Provincia del tamarugal, Región de Tarapacá", SAFI Nº 221457. Esta asesoría lleva en tramite desde el año 2016, donde se han realizado incontables gestiones por parte de Vialidad, sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido noticias sobre las gestiones efectuadas y tampoco sobre cuanto tiempo más se deberá esperar para que se proceda al pago por el servicio prestados por Don José Mauricio Bustos. Se nos ha prometido el año 2019 y 2020 que se realizarían las gestiones necesarias para proceder al pago de la deuda, sin embargo, siguen pasando los años y nada se ha sacado en limpio, lo que ha provocado un gran descalabro económico como Don José. Es por ello que solicitamos una nueva audiencia, con el objetivo de agilizar los tramites, conocer el estado actual del proceso y seguir colaborando con información para poder finalizar este proceso. Desde ya muchas gracias. |
Ver Detalle | |
| 2021-01-21 12:30:00+00 | AM010AW0907050 | Sujeto Pasivo | Alfredo Salazar | abordar un tema preocupante respecto del mejoramiento de la carpeta asfáltica y nuevo trazado de la ruta Ch 181. Específicamente el sector de Piedra cortada, en donde se pretende dinamitar una pared de roca que se encuentra justo abajo del Túnel ferroviario del mismo nombre. Como es bien sabido, estamos avanzando en el proyecto de recuperación del Ramal Púa Lonquimay, como solución a la sobrecarga de la carretera respecto del aumento considerable de tráfico de camiones , lo que ha provocado serios inconvenientes y accidentes en esta carretera. Estas obras podrían afectar la indemnidad del Túnel, por lo que solicitamos con urgencia esta reunión. Creemos es fundamental esclarecer estas y otras dudas en esta materia. Por último, esperamos tener respuestas en cuanto a la carta y presentación que en Octubre del 2019 hicimos en dependencias del MOP en Santiago. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Max Monreal | |||||
| 2021-01-20 15:00:00+00 | AM002AW0907570 | Sujeto Pasivo | SEBASTIÁN ANTONIO RODONI PALMA | Peso por Eje. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carolina Navarrete | |||||
| Sujeto Pasivo | Vinko Cikutovic | |||||
| 2021-01-15 13:30:00+00 | AM010AW0909911 | Sujeto Pasivo | Julio Rafael Crovetto Roba | Modificación de Obras N° 1, Obra “Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta-5, sector: Plaza de Pesaje – Negreiros, por Sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá”. Safi: 300.473.- | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Antonio Ciuffardi Chiesa | |||||
| Sujeto Pasivo | Fabian Bakulic Govorsin | |||||
| Sujeto Pasivo | Freddy Richard Muñoz Bravo | |||||
| 2021-01-14 14:30:00+00 | AM010AW0902928 | Sujeto Pasivo | Juan Pablo Covarrubias Vidal | Revisión y presentación de avances en mediciones en pavimentos de hormigón con losas de geometría optimizada | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pelayo Del Río | |||||
| 2021-01-14 13:00:00+00 | AM010AW0907064 | Sujeto Pasivo | PATRICIO FIGUEROA | Termino anticipado del contrato global mixto de la provincia de Arauco centro y pormenores de la determinación por parte de vialidad, siendo nuestra empresa Constructora El Junco Ltda, victima de innumerables atentados de la violencia rural de la provincia de Arauco. Devolución de retenciones de contrato código SAFI 271401 terminado anticipadamente y resuelto por usted la devolución de toda retención, sin embargo después de un año ha sido imposible cobrar dichas retenciones. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Gerardo Milic | |||||
| 2021-01-07 15:00:00+00 | AM010AW0906086 | Sujeto Pasivo | Rogelio Germán Zúñiga Piña | Invitación a DV MOP a ser miembro del Comité de Asfaltos y varios sobre 5.423 Manual de Carreteras | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Sergio Yakovleff | |||||
| Sujeto Pasivo | Héctor Carrillo | |||||
| Sujeto Pasivo | Cristian Eduardo Díaz Montecino | |||||
| Sujeto Pasivo | Gustavo Gonzalez Reveco | |||||
| Sujeto Pasivo | Macarena de los Ángeles Bravo Yañez | |||||
| Sujeto Pasivo | Carlos Wahr | |||||
| 2021-01-06 12:30:00+00 | AM010AW0897698 | Sujeto Pasivo | JAQUELINE PAOLA VÁSQUEZ CASTILLO | Evaluación de criterios de revisión y tramitación de permisos viales ante los respectivos servicios de vialidad. Específicamente abordar tema de trato preferente a determinadas empresas consultoras. Adopción de criterios objetivos que aseguren igualdad de trato para consultores y transportistas. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Max Ponce | |||||
| Sujeto Pasivo | Piero Soto | |||||